玻璃幕墙工程合同
随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编收集整理的玻璃幕墙工程合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
玻璃幕墙工程合同1收件人：（业主）
保证人：
住所地：
保证金额：
合同号：
合同/项目名称：
承包商：
住所地：
合同工期：
缺陷责任期：
鉴于以业主为一方，以承包商为另一方，已经签订了上述合同（以下简称合同）。
我们，即上述承包商和上述保证人，在此保证：
承包商或其继承人或受让人将完全切实履行、执行和遵守合同的全部条款、契约、条件、附件和规定。
业主有权随时要求保证人支付上述全额保证金，而无需提出任何理由，保证人将在收到业主的通知后七个银行工作日（划线部分指保证人开门营业的一天）内无需论证的、无条件的向业主支付上述全额保证金，我们将无权对业主行使本条权力提出任何异议、索赔和/或利息要求；
如果保证人无法或没有按上述第二条的规定做，业主方或其继承人或受让人有权直接要求保证人赔偿业主方因此遭受的全部损失、损害和费用（并不限于保证金额的范围）。
总监对业主所遭受的损失、损害、花费的代价和金额的证明应被认为是最终的和确定无疑的，只要这些金额总和减去确实到期应付给承包商的支付额后不超过上述保证金额，保证金的余额在满足其他各方的索赔要求后应发还给保证人。
下列情况只要业主方未以书面方式明确解除保证人、承包商或他们的继续人或受让人所应承担的全部责任，上述保证书便仍然有效；
承包商或其继承人或受让人的公司章程或其他文件无论作了什么增补或改动；
业主或承包商或其继承人或受让人商定后对合同的条款、协议、条件、款项、附件或其他规定作了变更或者对根据合同所应建造、完成和维护的工程的范围或性质作了变更；
业主方对承包商或其继承人或受让人应该履行、执行或遵守的合同或合同中提及或包含的任何事项在履行或遵守的时间上给予任何宽限或延长，或者业主方对承包商或其继承人或受让人在与合同有关的任何问题或事项上给予宽容或谅解。
保证人已经得到了相应的授权并有相应的保证能力出具这样的履约保证书。
本履约保证书在工程缺陷责任结束证书发出前一直有效。
保证人：
承包商：
（公章）（公章）
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
或其授权的代表人：
或其授权的代表人：
日期年月日
日期
年月日
玻璃幕墙工程合同2发包人（全称）：
承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对和乔丽晶公寓一期铝合金门窗工程（工程全称）签定本工程保修合同。
工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理和双主约定，承担本铝合金门窗工程质量保修责任。
质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为一年。
质量保修期自工程竣工验收通过并交付使用之日起计算。
质量保修责任
属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修，并在合理的期间内修复完毕，承包人不在上述约定期限内派人保修或在合理的期限内不修复完毕的，发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方修复。在该情况下，发包人应保留必要证据以说明缺陷修复的范围及缺陷修复的费用。
发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设银行行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
质量保修完成后，由发包人组织验收，并出具缺陷修复完毕符合使用要求的报告。
保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，确定质量缺陷责任的费用也是由责任人承担。承包人有配合确定质量缺陷的义务。承包人不得以质量缺陷原因不明而拒绝修复。如质量缺陷确属承包人原因，质量缺陷由承包人修复的，保修费用由承包人自行承担；因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的，发包人可在支付第三方相应保修费用后，直接从质保金或工程结算尾款内扣除相应费用，不足部分可向承包人追偿。
质保金的返还
在工程施工期间，发包人从承包人应得的工程价款中扣除建设工程施工合同约定的比例的质保金，作为已完工程质量符合约定标准及承包人按约进行工程保修的担保。
质保金返还的方式是：竣工验收并交付使用一年或者承包人承诺的保修期满（以时间在后者为准）28天内支付质保金。质保金返还时仅计本金，不计利息。
其它
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程保修合同，由施工合同发包人、承包人在签订工程施工合同的同时共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（公章）：
承包人（公章）：
法定代表人（签字）：
法定代表人（签字）：
年月日
年月日
玻璃幕墙工程合同3建设单位：
施工单位：
日 期：施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、造价数量、单价、总价
1.1 工程范围：
“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
1.2 工程单价：
(详见后附报价书之报价明细表)
1.3 工程数量及总价合计：
(详见后附报价书之工程报价总表)
1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如 ……此处隐藏7650个字……合同的规定履行，出现以下情形的工期顺延，实际工期以甲方确认为准。
1．不按期交出施工场地、接通水、电源。
2．因图纸或设计变更未及时送达乙方。
3．逾期组织验收。
4．其他甲方原因造成的。
（二）乙方违约责任
1．乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。
2．乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价_________%的赔偿金。
3．____________________________________________________________________
（三）遇不可抗力的损失，双方协商解决。
第十条其它约定条款:
（一）乙方必须按图施工，如施工图发生变更，甲方应以书面形式通知给乙方。
（二）在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
（三）甲方提供施工及生活用水源、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活水电费由乙方支付。
（四）_________________________________________________________________
第十一条争议解决办法:
本合同发生纠纷时，双方协商解决，协商不成的，双方同意按以下第_________种方式解决：
（一）向武汉仲裁委员会申请仲裁；
（二）向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条合同期限及生效
本合同经双方盖章签字生效，至工程竣工验收付完款后止。本合同正本_____份，双方各执_____份，均具同等法律效力。
建设单位：（盖章）__________施工单位：（盖章）__________
签约代表：__________________签约代表：__________________
签订日期：________________年_____________月______________日
玻璃幕墙工程合同7甲方：____________
乙方：____________
经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、承包内容：
1、工程承包内容：257平方米玻璃幕墙，350平方米大白玻制作、安装等，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。
二、工程总价及数量：
1、乙方承包该工程的制作及安装，其中：257平方米玻璃幕墙的单价为：65元/平方米；350平方米大白玻的单价为：50元/平方米；合同总价为：34205元人民币。
2、本合同工程量暂以理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。
三、工程制作、安装及质量要求：
1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。
2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）的要求。
四、工期：
2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
3、暂定工期为：30天完成。
五、工程验收质量保证：
1、工程验收按国内现有国家行业标准（JGJ102—96）进行。
2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款；若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式：
1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。
2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费（20元/天，一周一发）。
3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收后一次付。
七、双方责任
甲方责任：
1、甲方应提供与该工程设计、施工一份；
3、按合同规定及时支付款项；
4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题；
5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同；
6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。
7、督促各单位保护好乙方产品，如发现有意破坏，责任由破坏方负责，由甲方协调。
8、如变更设计，需提前一周内通知乙方，否则造成成品、半成品的报废，责任由甲方负责；
9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。
乙方责任：
1、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行；
2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方；
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责；
4、负责未验收前的成品保护
5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。
7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。
八、其它
1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件，并具有法律效力。
2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。
3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，合同经双方签章后生效。
甲方：深圳市中航装饰设计工程有限公司乙方：
经办人：____________经办人：____________
电话：____________电话：____________
日期：____________日期：____________
