【必备】工程合同集合8篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的工程合同8篇，欢迎大家分享。
工程合同 篇1甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》及有关法规规定，遵循平等、自愿和诚信的原则，为了工程顺利进行，结合本工程具体情况，双方就本建设施工项目协商一致，签订本协议，并严肃执行。
（一） 工程概况：
工程名称：慈溪嘉润国际一期工程
工程内容：蒸压加气混凝土砌体工程砌筑。
（二） 承包形式及内容
1、 本工程承包形式为包清工。
2、 乙方必须严格按照甲方提供的施工图及联系单施工。
3、 砌筑材料采用加气砼砌块，专用粘结剂。
4、 砌筑所用小型工具，手工用具均由乙方自行解决，（包括手拉车、铁锹、泥桶、直尺、建筑线等）。
5、 乙方施工完成后的建筑垃圾均由乙方清理，并运至甲方指定位置。
6、 包括砌筑木碶、发泡剂、清理、修补。
（三） 工程量及承包价格、结算（包括工人劳保费用等）
1、 工程量按实际方量结算。
2、 承包价格，砌块300×600×200规格每110元/m3计算，规格600×300×100砌块每215元/㎡计算。
3、 付款方式：按实际完成工程量60%发放生活费及工资，年内按80%计算清工费，余款待竣工验收后2个月内结清。
4、 工期要求：商场自进场起2个月内完成，上部每3天每幢一层，并相应跟上结构工程。
（四） 安全及文明施工
1、乙方在施工期间应严格遵守国家有关安全法规、条例、规范、安全操作规程，乙方在进场前必须做好员工安全教育工作，订立安全制度，在施工过程中应认真抓好安全生产，切实按照安全生产操作制度执行，施工中因违反上述制度规定而发生的伤亡事故，乙方应承担由此引起的一切责任及经济损失。
2、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由此引起的一切经济损失由乙方承担。
3、在施工期间在宿舍内不得使用电器（电磁炉、电饭煲、热得快等大功率电器），不允许带家属及小孩与施工人员无关人员杜绝进入工地及宿舍。
（五） 质量标准
1、乙方应严格控制质量，按施工图及规范进行精心施工，墙体砌筑时应严格控制室内标高、净宽，必须达到分户验收质量要求，无项目负责人及施工员签证不得随意更改标高、轴线，否则后果自负。
2、乙方应接受业主、监理公司及市建筑安装工程质量监督站的质量检查和监督。
3、乙方严格控制质量，由于乙方原因造成的工程实体检测项目不合格而造成的损失由乙方赔偿，乙方带班人员每天保证在现场，如遇特殊情况向项目部请假，班组长必须一周内不得少于2天在施工现场，否则每天按500元进行处罚。
（六） 违约责任：
1、乙方承包的工程项目不得再进行分包，如发现此现象立即终止合同，在施工过程中经检测达不到国家标准规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
2、合同签订后，经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除合同，如乙方解除合同，应承担在施工中断造成的计划进度的经济损失，如甲方在中途解除合同应赔偿乙方相关费用。
（七） 权利、义务
1、甲方有权对乙方的施工质量和工程进度进行检查、监督。
2、协助乙方理顺内部关系，配合乙方施工中出现的各种困难。
3、 乙方有自主安排施工计划，招用合理劳动人员。
4、严格按照施工操作规范及施工验收组织施工，如果出现差错或超出规范要求，必须返工由此而造成的经济损失由乙方承担。
5、乙方因做好成品保护工作，如出现损坏由乙方承担相关修补费用。
（八） 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至工程全部竣工结算后失效，本合同一式三份，甲乙双方各执一份。
甲 方：乙 方：
年 月 日年 月 日
工程合同 篇2如何认定建设工程施工合同纠纷中“实际施工人”
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念，“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中，该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为：第二十五条 “因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条 “实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念
在我国现行法律中，到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念，可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物，是一个过渡性的法律概念，其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定，“承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。”
建筑业是社会经济发展的基础产业，吸纳了大量农民工就业，但是建筑市场实践中，农民工就业的主要途径是，一些资质等级低甚至根本没有资质的施工企业由包工头带领一帮民工组成临时队伍，他们依托大的建筑企业，以转包和违法分包的形式承揽建设工程，但由于转包和违法分包行为的违法性，这些临时队伍往往难以追回工程款，造成农民工工资拖欠问题非常严重，极大的影响了社会稳定；另一方面，这些临时队伍没有经过专业训练，施工水平有限，造成建筑工程质量存在缺陷，直接影响了发包人的利益，并造成工程质量隐患危及公共安全。基于此，国家法律对转包和违法分包行为予以严格禁止，规定转包和违法分包合同无效，但实践中，法律的禁止规定并未取得良好效果，转包和违法分包行为大量存在，而单纯的否定转包和违法分包合同的效力，只会增加农民工追讨工资的难度，因为合同无效的话，实际施工人难以依据合同约定而需要通过起诉的方式主张权利，法院通常需要采取工程造价评估鉴定来核定工程款，由于鉴定时间不计入审限内，诉讼程序往往历时很长，另外由于建筑工程合同纠纷的复杂性使得施工人往往需要寻求律师的帮助，预付的诉讼费、鉴定费、律师费以及取证的不确 ……此处隐藏9447个字……议的，可向人民法院起诉。
8.3 份。报建设行政主管部门存一份。
8.4 本合同经双方签章后生效。
8.5 本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.6 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
建设方(甲方)： 审查方(乙方)：
年月日：
工程合同 篇8甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定，结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利，义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围及内容：
四、工程期限：
（1）、自 年月日起至 年 月日止所有分包工程必须完工，具体分部分项工程的工期要求见工程进度计划表（其必须按照工程进度表时间完成各分部分项工程），施工期间一切法定节假日均不予考虑。
（2）、在本条一款规定的施工期间，乙方必须确保 年 月 日工程完工，若乙方拖延工期, 所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承担，且工期延误一天罚款1000元，如非乙方原因造成的工程延期，经项目部及业主核实认可后，工期相应顺延.。
五、材料的供应及管理：
(1)、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购计划，并交主管工长审核，经项目经理和公司领导签字同意后，由公司物资部门统一采购。
（2）、材料进场后，均由主管工长及仓库保管员对材料规格，数量及质量进行验收，主管工长根据分部分项工程的材料实际用量，另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料。
（3）、乙方所领取的一切材料均自行保管（保管费已算在工程量的单价中），若因保管不善，使材料发生损坏或丢失，由乙方负责赔偿。
六、工程质量及工程验收：
（1）、工程必须达到五星级装修标准，如达不到该标准，工程劳务费按85%结算。
（2）、工程质量必须严格按国家规范及五星级装修工程标准执行。
（3）、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知项目部，项目部根据乙方通知的时间先进行验收，再通知监理单位验收；未经验收或验收不合格，乙方不得进行下一道工序的施工，直至整改达到规范要求后方可进行下一道工序施工。若经整改仍不合格，项目部有权对乙方进行经济处罚，且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承担。
七、双方责任：
（1）项目部对整个工程全过程进行管理和协调。
（2）根据图纸要求，业主要求及施工说明，项目部向乙方进行技术交底。
（3）项目部在施工过程中对工程质量，安全，施工进度进行标准化管理，发现问题及时向乙方提出整改意见，并在规定的时间内整改完毕。
（4）乙方必须严格遵守项目部的各项规章制度和管理要求，一切行动听从指挥，发生违章违纪的应接受项目部的批评教育和罚款处理。员工不得有偷窃，索贿或虚报帐目，损公肥私等不法行为，违者一经查实严肃处理，
除追回全部非法所得外，按其情节轻重给以相应处罚直至开除和送警署处理，
（5）乙方向项目部所借用的一切工具及器具等均按公司规定缴纳租金，在用完工具和器具后完好归还公司，在工具和器具使用期间，乙方自行保管，如有损坏或丢失由乙方全额赔偿。
（6）乙方要对成品作好保管保护工作，如有损坏或丢失，由乙方全额赔偿;乙方如发现有偷窃其他班组材料的,项目部罚款500~1000元.
（7）乙方应对各个部位的临时用电及其电焊工作好安全防护，如有乱搭乱接的，项目部发现即予处罚。
（8）材料进场时，乙方应对自已用的材料进行搬运；所有材料到现场要及时搬运，如材料不搬运，拖移时间后果自负；每天必须工完场清。（材料搬运及材料运输都属于乙方，全部费用都已算在工程量报价中）。
（9）施工班组所用的机具、工具（靠尺、线锤、铁锹、泥桶及全部辅材切割片等，都属于乙方负责（全部机具、工具及辅材费用都已算在工程量报价中）。
（10）施工现场严禁大小便、吸烟、烧饭，如项目部发现一次，给予警告，二次发现，给予罚款500元。在施工现场要做到文明施工，安全施工。
（11）每天的垃圾要及时清扫且搬运到项目部指定的地点；各班组成品保护要做到提高自我保护意识,认真落实保护措施。
（12）如质量不符合要求，项目部敲掉后，所有人工费、材料费、均由乙方自负。
（13）根据项目部的安排，如施工班组的施工质量与进度加快，可先行抢
其它施工班组，于落后进度的施工楼层班组必须服从项目安排，给予进度快的施工班组进行施工。
（14）如质量达不到五星级装修标准，不符合规范，且不听从项目部安排，立即退场，所有工程量及工资不结算。
（15）如个别班组人员不服从项目部管理与项目部管理人员争吵，立即退场，所有费用及工资不结算，由本班组承担。
(16)高峰期半成品安装时,各工种形成交叉作业,在交叉施工中,进入室内房间必须办理移交手续,不得两个工种在室内混合施工,(例:如室内1施工工种让2施工工种进出,到时室内造成损坏及丢失东西全部由1施工工种负责赔偿),项目部并采取罚款500~1000元，移交手续格式由项目部通一格式。
八、现场标准化管理
（1）甲方承接工程后分包给乙方，乙方应有健全的施工队伍，合理组织安排施工的全过程，其中项目经理应持上岗证，全面负责该项目，其他管理人员应持身份证，技术类职称及上岗证、工作证）方可上岗，并提交甲方审核登记务案。
（2）施工班组及工人进场后必须持身份证,特殊工种必须持带上岗证。
（3）经甲乙双方商定，施工现场必须按工地及文明工地要求，否则，按工程承包款的90%付款，若分项工程的“落手清”未达到现场标准化管理要求，则该部分工程只能按85%结算。
九、工程方式：
（1）工资单必须列出所有工人名单，并且每人必须亲自签字，经项目经理、总经理审核后发放，交财务存档。
（2）工程量按填写的施工任务单按实进行结算，施工任务单必须由工长或内业技术员开出，项目经理签字，报工程部经理和质检负责人签字，并经经营部的预算人员审核工程量及价格，最后报公司领导签字后生效，任何白条不予结算工资。项目部按每人每半个月支付生活费：400 元。支付工程款待工程完工合格后，公司付给乙方工程量总价的70%；待交工验收后付款 15%；工程量经公司审核后分两次付款至10%；剩余5%余作为维修费，待一年后付款。
甲方（盖章）： 乙方（签字）：
签订日期：
本合同一式三份，报公司存档一份，甲方、乙方各执一份。
