工程合同

时间:2024-02-02 06:54:30
实用的工程合同合集9篇

实用的工程合同合集9篇

在人们愈发重视契约的社会中,合同出现的次数越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编整理的工程合同9篇,欢迎大家分享。

工程合同 篇1

工程项目名称: 施工单位: 买方: 地址: 卖方: 电话:

本合同由买卖双方订立,根据本合同规定的条款,买方同意购买,卖方同意卖出下列物资:

一、货物名称、规格、数量及价格

以上价格含税,运费、包装费、装卸费等所有费用。

一、包装和运输要求:

1.包装要求:止水钢板应捆扎牢固,且防止货物在转运中损坏或变形,包装必须坚牢,并应按照货物特点,采取防潮防震防锈等措施。由于包装不良引起锈蚀、损失、丢失,责任由卖方承担。物资应包装完好运至施工现场。

2.运输要求:汽车运输。双方签订合同后,卖方按合同规定时间将货物免费送到 (包括卸货)。

二、货物质量保证和质保期:

1.卖方保证货物在发货前经过严格检验及测试,以保证供给买房的货物是全新的,质量、规格和技术要求满足合同规定和工程需要,且符合相关的国家标准

或行业标准。数量要求完整无缺。

2.卖方必须提供相关的质量证明文件(如:合格证、及其他能够证明产品质量的文件)。

3.质保期内出现的产品本身质量问题由卖方负责,一旦出现因产品质量问题给买方造成较大损失的情况,卖方首先须退还全部货款,其次卖方还须根据买方的损失情况作出适当赔偿。买方保管不当造成货物损坏由买方负责。

4.采购货物在使用中出现质量问题,卖方接到买方通知后,需在24小时内作出答复,并按上述第3条原则,双方协商做出处理。

三、交货时间、地点及交货方式

1.卖方于本合同签署后,分批送货,具体送货批次买方提前3日以电话或传真向买方提供交提货计划表,卖方按规定时间把货物送到买方指定地点。

2.卖方应在交货前日内,以电话或传真向买方提供交货计划(内容包括合同编号、货物名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点和运输安排)。买方应及时作好准备,办理接货或提货的相关手续。

3.买方对卖方交付的货物,均应妥善接收并按货物储存的环境条件规定保管。对于因卖方误发、多发的物品,买方也应负责妥善保管并及时通知卖方查处,由此发生的费用由卖方负担。

4.本合同所有货物运输抵买现场后双方代表共同参加验收。买方指定代表: ,卖方指定代表: 。如货物外包装完好无损,但箱内物品发现短缺或损毁,应由卖方负责补足或更换,其相关费用由卖方负担。

四、付款方式

1.货物到达买方指定地点,卖方卸货后,经验收合格后,买方向卖方出具收货凭证。卖方向买方提供合同要求的发票。本合同要求卖方开具普通发票,卖方提供的发票中的出票单位应与本合同的卖方名称完全一致,并在发票的备注栏标注完整的合同号。

2.付款方式:,后二个

3.支付方式:转账支票。

五、生产厂家(品牌)限制:

1.要求供应商或生产厂家具有在天津市场销售和交易的相应资质,并按天津市的有关规定办理交易登记手续。

六、不可抗力

1.不可抗力是指本合同生效后,发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件,如地震、台风、水灾、火灾、战争等,致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.发生不可抗力的一方应立即通知对方,并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3.发生不可抗力时,买卖双方应协商寻找一个合理的解决方案,并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

4.如不可抗力事件持续三十天,买卖双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

5.货物在运输过程若发生一切安全事故,与买方无关,买方不承担任何责任。

七、延期交货违约金

除本合同第六条规定的人力不可抗拒因素外,如卖方不能按合同规定的时间交货,买方可同意卖方在支付延期交货违约金的条件下延期交货。延期交货违约金可在支付货款时扣除。延期交货违约金应按每逾期一天加收合同总价款的0.5%计算,但违约金应不超过迟交货物总价的20%。如卖方延期交货超过四周时,买方有权撤销合同。此时卖方仍应不迟延地按上述规定向买方支付延期交货违约金。

八、合同生效与终止

1.本合同双方授权代表签字盖章日期,即为本合同生效日期,如双方签字盖

章日期不一致时,以最后签字盖章的日期为合同的生效日期。

2.本合同的终止日期:工程款支付清后。

九、违约责任:

1.买方未按合同约定支付货款,卖方可以延期发货或拒绝发货。 2.卖方无故延期交货,执行本合同第七条延期交货违约金条款。

3.卖方所供货物出现质量问题,卖方需承担由于所供货物质量问题给买方造成的一切经济损失。

十、争议解决:

1.本合同及其修订本合同的有效性、履行和与本合同及其修订本合同效力有关的所有事宜,将受中华人民共和国法律管辖,任何争议仅适用中华人民共和国法律。

2.与本合同有关的或执行本合同发生的一切争议,双方通过友好协商解决。如不能达成一致,合同的任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

3.争议解决期间,除争议事项外,买卖双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。

十一、技术变更及合同变更:

1.如买方对采购的货物需作技术变更的,变更应以书面的形式通知卖方,卖方在收到变更通知2日内应向买方确认,在得到买方书面答复后卖方方可进行变更。

2.卖方不得私自对买方所购货物进行技术变更,确因设计问题需要变更时必须征得买方书面同意。

十二、该合同与招标文件、投标文件(及补充投标文件)、中标通知书具有同等法律效力。如果内容有不一致的地方,解释顺序为:

合同 中标通知书

投标文件及补充投标文件 招标文件及设计院图纸

十三、补充条款

1.本合同为固定单价合同,双方根据实际交货数量计算合同总价。

十四、合同签订地点 。

十五、合同确认

本合同一式肆份,买方持贰份,卖方持贰分,自合同双方授权代表签字之日起生效。

买方单位: 卖方单位:

(公章) (公章)

年 月 日 年 月 日

工程合同 篇2

第一部分 协议书

发包人(全称):必须与中标通知书名称一致或企业法人营业执照全称

承包人(全称):与中标通知书一致_

依照《中华人民共和 ……此处隐藏9983个字……监理单位应及时提醒和告知合同双方,及时组织对存在的合同问题进行研究分析’并促成合同双方通过补充协议或会议纪要等形式予以完善和补充,尽量避免和减少日后出现不必要的争议和纠纷。

4严格执行合同,督促和协调合同各方履行义务

监理与业主虽然是委托与被委托的关系,但其身份应为“独立、公正的第三方”。在监理活动中,监理单位应站在公正的立场,运用自己的专业知识与技能,科学地分析和处理施工中出现的问题,做到以法律为准绳、以合同为依据,根据监理合同赋予的权力,率先垂范、不偏不倚,在不违背国家法律、法规和合同的基础上,独立、公正地提出处理意见和决定,严格按合同约定处理工程监理事务。工程建设合同详细规定双方所承担的责任、权利和义务,明确了合同双方的法律和经济关系。在合同履行过程中,合同双方都有权利用合同来维护自己正当合理的经济利益。在合同双方发生纠纷和争端时,可以通过协商、调解、仲裁等方式解决,但无论采用何种方式,都必须以合同规定的有关条款为依据。监理单位在工程建设过程中,应起到沟通桥梁的作用,督促和协调合同各方严格依据合同履行各自应尽的义务。

5及时、谨慎、正确处理变更、违约和索赔事项

由于水利水电工程施工T。期长、地质情况复杂、施工条件多变,施工过程的动态规律必然会出现因设计调整、施工工序和方法改变、设备与材料价格波动等原因造成的一系列合同变更。合同项目变更往往会引起合同双方的争议,因此,监理单位应特别慎重对待合同变更问题。在变更情况发生后,监理单位应及时对变更事项进行审核认定,并督促施工单位及时对变更项目进行申报,同时做好变更基础资料的收集准备工作,按照合同约定原则及时审核处理变更事项。避免因申报、审核超过时效,原始依据收集不足难以溯源等原因带来不必要的争议和造成各方损失。违约和索赔处理是工程建设合同管理的重要内容之一。在工程建设中,合同双方的经济利益目标是不同的,业主单位希望尽可能用更省的投资完成工程建设,而施工单位则会利用一切机会尽可能获得更多的报酬。虽然在国内工程建设中发生的工程索赔行为并不多见,遇到索赔事宜,合同双方会首先考虑用友好协商的办法,采取弥补的方式解决,但是基于维护己方利益,当协商不成后,作为最后的减少风险损失的手段,也会采取索赔方式。当索赔事项发生时,监理单位应该认真对待,不回避、不推迟,严格按照合同约定条款,有理有据对索赔事项进行分析和判断,并及时做出审核意见。无论是发包方还是承包方的索赔,监理工程师都应该本着公平、公正、独立的原则予以处理。

6加强监理队伍自身建设,不断提高业务水平

建设监理制已经成为工程建设基本制度,法律赋予了监理工程师对工程项目施工进行质量、进度和投资控制及合同管理的职责。同时,工程建设监理本身也是一种委托服务的合同关系,能否服务好工程建设,否能让施工合同双方都满意,除了有一个良好宽松的社会环境,还必须有规范和过硬的业务能力,否则监理单位难以在工程实施中树立威信,也难以让施工合同双方满意,更难以承担起法律赋予的建设监理的责任。因此,加强监理队伍自身建设必须从监理人员的思想素质、专业素质、道德水平等方面进行全方位培养和锻炼,这样才能够真正规范监理行为,才能管理好合同,服务好工程建设。

7结语

合同管理是监理的重要任务,是质量、进度、投资控制及其他管理工作的基础和核心。在工程监理过程中,监理单位应牢固树立合同的法制观念,加强建设工程项目的合同管理,严格按照合同约定,依法、依规、科学有序开展监理工作,这样才能确保工程在质量、进度、投资受控的情况下顺利实现工程项冃的建设目标。

工程合同 篇9

总包方: (以下简称甲方)

清包方: (以下简称乙方) 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程项目:

二、工程量、 价格

1、工程量: m2;

2、单价: 元/m2;

3、工费: 元。

三、付款方式

1、人员进场后,甲方付给乙方 万元;

2、安装完毕后,甲方付给乙方 万元;

4、验收合格后,甲方付至乙方合同总价款的95%;

5、留5%质保金,一年后无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。

四、设计

1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套,并负责交底工作;

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

五、材料

1、乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用。;

2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;

3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用;

4、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性;

5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;

6、未经甲方许可,乙方不得丢损材料,若发现丢损现象,按材料价格从人工费中扣除。

六、工期

1、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日止;工期暂定为 个晴天。

2、因甲方因素拖延工期顺延,因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

七、乙方责任

1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工,完成建造钢结构工程任务;

2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修;

3、乙方应在合同规定的工期内完工,每延期一天扣工程款500元;

4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素,工期应顺延;

5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工,施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任;

6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工;

7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场;

8 施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。

八、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修;

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(漏水问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;

3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

九、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:xxx有限公司乙方:

地址:xxx地址:

代表: 代表:

手机号码: 手机号码:

20xx年x月x日

《实用的工程合同合集9篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式