建筑工程承包合同(通用15篇)
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的建筑工程承包合同,希望对大家有所帮助。
建筑工程承包合同1发包方(以下简称甲方):
承包方(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称:
(二)工程地点:
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
天。
四、工程造价
工程造价为:元整
五、质量标准
质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
使用标准、规范(包括但不限于以下内容)
1.本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。
2.本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
本工程计算编制原则:按省住房和城乡建设厅文件建价号《建设工程工程量清单计价规范》(,《省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第号),《省建设工程计价办法》,《省修缮定额》、《省建筑装饰装修工程量消耗标准》、《省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
人工、材料价格的确定:人工工资按省住房和城乡建设厅文件建价号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨mm或mm以上(以市气象局报告为准),一次停水、停电小时以上。
因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。
因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
九、工程款的支付
工程完工后,甲方在内向乙方支付工程预算价的%。
在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的%,工程保修金留结算总价的%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题天内全额返还,保修金不计利息。
十、违约责任
违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式份,甲乙双方各执份。双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
日期: 年 月 日
建筑工程承包合同2单位工程负责人(甲方):______
承包班组长(乙方):______
经公司研究指派______项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),土方分项工程交由______小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。
一、承包项目:
本工程基础土方的开挖、运弃、回填。
二、承包方式:
包挖、包运和包回填,自带机械,不得转包他人。
三、承包价格:
开挖土方10元/m3,运输土方____元/m3,回填土方____元/m3。
四、工期要求:
按图纸要求尺寸进行开挖,自____月____日开始施工,在____天内完成土方的挖、运;在____天内完成基础回填。
五、质量与施工要求:
1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求:
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、奖罚办法:
1、按时完成奖励____元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款____元。
2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励____元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款____元。
3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。
4、因地下设施未能及时排除而引起窝工,甲方应付乙方生活补贴费每天____元。
5、严禁 ……此处隐藏17803个字……设、拆除;人货电梯底层入口防护棚搭设、拆除;底层安全通道搭设、拆除。
三、施工工期:
确保外架搭设超过工程主体工作面不小于1.5米。外架使用期限:4个月。超期甲方按市场上钢管、扣件租赁费支付乙方。
乙方应按每月项目部进度计划施工,如有延误,每延误一天罚款人民币1000元。
四、质量要求:
1、外架搭设必须严格按照《全和光电通用厂房外脚手架施工方案》、施工规范要求和福建省、厦门市的相关规定执行。质量达到合格。如达不到质量要求,甲方有权责令乙方返工,若经返工的仍达不到要求,甲方可另行安排其他班组进行施工。经返工费用(包括由此引起的其他工种的返工费用)均由乙方承担,并承担由此引起的工期延误的责任及甲方与建设单位签订施工合同中所承担的一切经济损失。
2、每层每段的外架拆除应经甲方现场施工管理人员同意后方可进行。
五、承包单价:
按外墙面积每平方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元整)(承包单价包括钢管、扣件、安全网、脚手板、连墙点材料、斜拉用的钢丝绳、人工费、建工劳务税、工人加班的赶工费用等)。乙方应提供总额的70%的材料发票,其余30%计取1.5%建工劳务费。
六、付款方式及工人工资发放办法:
1、乙方自进场施工后按月按实际完成工程量 60%预结工程款,剩余款额在外架拆除后一个月内付清。
2、乙方工人进场应及时造花名册及身份证复印件报送项目部存档。乙方在与甲方结算工资时应及时发放工人工资,施工期间乙方必须由项目部监督当月工人工资发放情况,以免造成工人情绪低落,影响工程质量、进度及安全。否则项目部将采取相应的措施,并扣留乙方的工程款,直接发放工人工资。如因工人工资问题引起工人到有关单位投诉的,乙方负全部责任,并对承包组长采取每次罚款人民币1000元。
七、甲方责任
1、提供住宿,提供垂直运输;但拆架时乙方应采用人工向下传送钢管。
2、进行技术交底和安全交底。
3、对施工质量进行监督、检查。
八、乙方责任
1、编制外脚手架的搭设、拆除方案,并报甲方审批后实施。
2、乙方应高度注意安全生产、文明施工,作好每日上班前的安全交底,落实安全防范措施。不违章指挥、不强令工人冒险作业,否则由此造成的安全事故由乙方负全责。
3、乙方招收的工人要持“三证”(身份证、暂住证、婚检证)方可进入工地,对进场人员要组织学习项目部规定的相关条款,并与工人进行签订劳动合同。如证件不齐或未签订劳动合同所产生的一切责任及经济损失均由乙方自负。
4、乙方应具备2名以上能独挡一面的技术管理人员跟班作业,并住工地现场,组长或带班技术人员应准时参加工地的工程例会,不得迟到早退,违者每人次罚款人民币100元。
5、钢管拆除时严禁从高处往下扔。如有违反给予每次罚款人民币500元。
6、服从项目部对生活区、作业区的文明施工管理制度。严禁在工地打架、斗欧,如有发生,按500元/次予以罚款。严禁酒后作业、严禁穿“三鞋”和使用“三炉”。违反给予每人次罚款人民币100元。
7、电气线路统一由电工布设,严禁私拉乱接电线。宿舍内床铺由项目部统一搭设,严禁自钉“包厢”,违反者给予每次罚款人民币100元,并承担所发生的一切责任。
8、乙方工人若违章作业,未正确使用个人防护用品而造成安全隐患、事故,一切均由乙方自行负责。不戴安全帽给予每人次罚款人民币20元。
九、本合同一式贰份。
甲方壹份,乙方壹份,经双方签字(盖章)起生效,至协议条款履行完毕后终止。本合同在执行中若发生异议,解释权归属甲方。本合同未尽事宜,双方另行磋商。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
年 月 日
建筑工程承包合同15发包方(全称):(以下简称甲方)委托代理人:
承包方(全称):(以下简称乙方)委托代理人:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。
一、工程概况
工程名称
工程地点:
工程内容:栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)
建筑面积m2
二、工程承包范围及方式:
1、承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。
2、承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。
三、合同工期
工程开工日期:定于20xx年3月6日(以甲方开工令为准),竣工日期:定于20xx年11月6日。本工程合同总工期为日历天数245天。(无论任何原因影响,工程必须按时竣工交付)
四、质量验收标准及等级
1、验收标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB5030020xx及现行的相关标准
2、质量等级:合格
五、合同单价及计价方式
1、本合同价款采用定额计价方式确定,定额采用《贵州省建筑工程计价定额》20xx年版、《贵州省装饰装修工程计价定额》20xx版和《贵州省安装工程计价定额》20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。
2、材料差价按照每月实际完成工程量,参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差,材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价,但必须在采购前报甲方确认,按甲方确认的价格计取。
3、计算软件:神机妙算或广联达软件。
4、工程变更也采用上述计价方式进行取费,并计入工程总价。
六、工程款支付方式
1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨付已完工程造价的75%,二层主体封顶直接向人民法院起诉。
2、按合同约定如乙方不能进场施工,甲方双倍偿还乙方保证金、第十三条:违约责任
本合同经甲、乙双方签字后产生同等法律效力,如一方违约,违约方付守约方按该项目总造价的()赔付守约方。
第十四条:本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜,经甲、乙双方另行协商。
第十五条:本合同一式五份,甲、乙双方各执两份,报建设主管部门一份。
甲方(盖章):
乙方:(盖章):
代表:代表: 年月日年月日