种子买卖合同(精选15篇)
随着法律观念的日渐普及,很多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编收集整理的种子买卖合同,希望对大家有所帮助。
种子买卖合同1工程名称:___________
发包方:_____________
承包方:_____________
合同编号:__________
发包人(全称):________________
承包人(全称):________________
承包人资质等级:________________
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》(gf--99--0201)及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同:
一、工程概况
第1条
工程概况
1.1工程名称:_____________
1.2工程地点:_____________
1.3工程内容:_____________
1.4工程立项批准文号:_____________
1.5资金__________________________
第2条
工程承包范围
2.1承包范围:__________________________
2.2工程总面积:________________________
二、合同文件及图纸
第3条
本合同文件及解释顺序
3.1除双方另有约定以外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)双方签订的补充协议
本合同条款
中标通知书
投标书及其附件
标准、规范及有关技术文件
图纸
工程量清单
工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第4条
适用法律、标准及规范
4.1适用法律法规:国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
4.2适用标准、规范名称:《城市园林绿化工程施工及验收规范》(db11/t212-XX)、《城市园林绿化用植物材料木本苗》(db11/t211-XX)、《城市园林绿化养护管理标准》(db11/t213-XX)、_____________。
4.3双方另有约定列入补充条款。
4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的,以法律、标准及规范规定为准。
第5条
图纸
5.1发包人提供图纸日期及套数:____________________________________________________
5.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转让给第三人。
5.3发包人对图纸的特殊保密要求:__________________________________________________
三、双方的权利义务
第6条
监理
6.1监理单位名称:_____________
6.2监理工程师
姓名:_________________________
职务:______________________
职权:________________________
需要取得发包人批准才能行使的职权:除本款有明确约定或经发包人同意外,监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。
第7条
双方派驻工地代表
7.1发包人派驻工地代表姓名:_________________职权:_________________________________________
7.2承包人派驻工地代表姓名:__________________职权:______________________________
7.3任何一方驻工地代表发生变更时,应提前7日书面通知对方,并明确指出交接时间、权限。
发包人:
承包人:
种子买卖合同2卖方(甲方)_________________
买方(乙方)___________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定,为明确双方权利义务,经甲乙双方充分协商,签订本合同。
第一条 品种、数量及价格(可另附表)
品种:娃娃菜种子
规格:_______________
产地:________________
商标:________________
交货期限:____________________
数量:_______________(公斤)
单价:_____________(元/公斤)
金额___________________(元)
日期________年___ 月___ 日— __________年__ 月 ____日
合计金额(大写):______________
第二条 质量要求
娃娃菜种子的产品质量按下列第_______ 项标准执行:
(一)有机食品标准。
(二)绿色食品标准。
(三)_____省安全卫生优质农产品地方标准。
(四)无公害食品标准。
(五)约定标准 。
第三条 包装要求
(一)包装方式及要求 。
(二)包装物由 ________方提供,费用由 _________方承担。
第四条 交付和货款支付
(一)交付的方式按下列第 ________项执行:
1.实行送货的,甲方应按合同约定的时间段送至 _______________。
2.实行提货的,乙方应按合同约定的时间段至___________ 提货。
(二)货款的支付按下列第_________ 项执行:
1.即时结清。
2.乙方应于娃娃菜种子交付之日起________ 日内支付货款。
3.合同签订后,乙方支付甲方定金 _________元;甲方交付娃娃菜种子后,乙 ……此处隐藏7811个字……额
纯度净度发芽率水分
合计人民币金额:万仟佰拾元角分
第二条农作物种子的检验及检疫:
买卖双方应严格国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫,检验执行4404.1—1996《农作物种子检验规程》。
1、出卖人必须提供持证种子检验员签发的该批种子合格证的检验报告。
2、调运或邮寄种子必须出具相应的《植物检疫证书》。
3、买受人收货后复检,发芽率、净度、水分三项指标在收货后两个发芽周期内复检完毕,纯度在收货后该作物第一个生产周期内复检完毕,发现问题应及时通知对方,逾期视为种子合格。
4、买卖双方对买卖的每批种子,必须共同取样封存、分别保存,以备种子检验、仲裁、诉讼之用封存的样品保存至本合同约定的种子用于生产收获时为止。
5、种子质量标准有国家或行业标准的,执行国家或行业标准,没有国家或行业标准的,由双方协商签订。
6、申请种子委托检验、仲裁检验或诉讼检验的费用,由申请方预付。经检验种子质量符合合同约定的,检验费用由买受人负担经检验种子质量不符合合同约定的,检验费用由出卖人负担。
第三条超幅度损耗及计算方法:。
第四条包装要求及包装费用负担:。
第五条交货时间、地点、运输方式、运费负担:
第六条交付定金数额及时间:于年月日之前交付定金元。
第七条结算方式和期限:。
第八条双方一般责任
出卖人:1、对种子质量负责,保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定,不得提供假、劣种子,所供种子应当附有依据《农作物种子标签管理办法》的规定制作的种子标签,并按合同约定的时间、地点交付买受人。
2、向买受人和种子使用者提供种子的简要性状、主要栽培措施、使用条件的说明与有关咨询服务。
买受人:按合同约定按时交付定金,保证按照本合同约定的时间、地点、数量收购出卖人提供的符合本合同要求的种子。
第九条因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的,卖方应及时通知买方进行实地考查,提供具有法律效力的有关资料,双方协商变更合同,签订补充协议。
第十条违约责任:
1、出卖人提供的种子质量、种子标签、种子包装、种子说明不符合本合同约定或者法律规定的,出卖人应按所签订总价款的%由支付违约金买受人可选择退货因此给买受人、种子使用者造成损失的,出卖人应支付赔偿金。
2、出卖人逾期送种子或少送种子的,每逾期1日须按种子价款总额或少送种子的种子价款的数额的%向买受人支付违约金逾期10日送种子或者少送种子达种子总数%的,买受人有权解除本合同,并要求出卖人赔偿由此造成的损失。
3、买受人逾期支付种子价款的,每逾期1日须按少付种子价款数额的%向买受人支付违约金逾期10日付款或者少付款额达种子价款总数%的,出卖人有权解除本合同,并要求买受人赔偿由此造成的损失。
4、买受人没有证据证明种子质量、种子标签、种子包装、种子说明不符合合同约定或者法律、法规规定,无正当理由拒绝收购种子的,出卖人有权解除合同,并要求买受人赔偿因此造成的损失。
第十一条出卖人提供的种子检验报告、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。
第十二条种子质量发生纠纷,由进行技术质量鉴定。本合同在履行中发生纠纷,由合同双方协商解决也可向有关部门申请调解协商和调解不成的,按下列第种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第十三条双方协商的其他条款:
第十四条本合同未尽事项,按《中华人民共和国民法典》、《中华人民合国种子法》及国家有关规定,经合同双方协商一致,签订补充协议附后。如需提供担保,另立《合同担保书》,作为本合同附件。
第十五条本合同适用于批量散装种子交易。
第十六条本合同经买卖双方签字盖章生效。本合同一式份,合同双方各持一份合同副本份。送备案。
卖方:
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:买方::
单位地址:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
传真:
开户银行:
账号:
邮政编码:
有效期限:年月日至年月日
种子买卖合同15合同编号:
出卖人:
买受人:
签订地点:
签订时间:
根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着公平、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商一致,自愿订立本协议,并共同遵守以下条款。
第一条标的、数量及价款
标的
名称
品牌
商标
生产规格
等级
单位
计量单位
单价(元)
总金额(元)
合计人民币金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分
第二条种子标签标注内容:
第三条出卖人对质量负责的内容及期限:
第四条结算方式、时间:
第五条标的物所有权自时起转移,买受人未履行全额支付价款义务的,标的物属于 所有。
第六条检验检疫标准、方法、地点及期限。
第七条担保方式:
第八条违约责任:
第九条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,作为本合同的附件,合同附件与合同具有同等法律效力。
第十条本协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可以向当地工商行政管理部门申请行政调解;协商或者调解不成的,按下列种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十一条出卖人应具有种子生产许可证和经营许可证:
(一)种子生产许可证编号;
(二)种子经营许可证编号;
(三)其他。
第十二条其他约定事项:。
第十三条本协议一式份,双方各执份,具有同等法律效力;自双方签字盖章生效。
出卖人:
买受人
出卖人:
买受人:
地址:
地址:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份证号码:
居民身份证号码:
委托代理人
委托代理人:
银行帐号:
银行帐号:
开户银行:
开户银行:
联系电话:
联系电话:
邮政编码:
邮政编码: